单项选择题---为题目类型
1.设备采购委托合同与设备采购代理合同区别为( )不同。
（A）委托方式
（B）委托客体
（C）责任主体
（D）授权事项
2.合同部分无效时，( )。
（A）合同所有条款均无效
（B）其余部分无效
（C）不影响其余部分的效力
（D）由法院决定合同是否有效
3.下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是( )。
（A）债务人放弃其到期债权，对债权人造成损害的
（B）债务人无偿转让其财产，对债权人造成损害的
（C）债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，受让人不知该情形的
（D）债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，受让人知道该情形的
4.( )不是承包商设计义务的一般要求。
（A）监理工程师应进行工程的设计并对其负责
（B）对于因一个有经验的承包商在提交投标书前，对现场和业主的要求进行应有的细心检查时，本应发现的上述错误、失误或者其他缺陷而引起的变更，则竣工时间不予延长、合同价格不予调整
（C）承包商应保证其自身、设计人员和设计分包商具备从事设计所必需的经验和能力
（D）承包商应进行工程的设计并对其负责
5.在采购过程中，对供货商提供的文件应注重( )。
（A）文档管理
（B）文档核对
（C）统一管理
（D）分批管理
6.设备工程设计合同设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方( )。
（A）双倍返还定金
（B）解除设计合同
（C）支付法定违约金
（D）减收设计费
7.( )是指人们的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的权利和义务关系。
（A）权利关系
（B）义务关系
（C）合同法律关系
（D）法律关系
8.关于合同变更下列说法错误的是( )。
（A）协商一致是必要条件
（B）仅指合同内容的变更
（C）一定条件下可变更主体
（D）合同的变更一般不涉及已履行的内容
9.下列属于行为的是( )。
（A）专有技术
（B）施工
（C）技术
（D）财产
10.( )是指包括雇主要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、竣工文件、操作和维修手册等由承包商根据合同应提交的所有计算书、计算机程序和其他软件、图纸、手册、模型和其他技术性文件。
（A）合同文件
（B）雇主合同文件
（C）承包商文件
（D）业主与承包商的合同文件
11.民事法律关系是平等主体之间的( )。
（A）平等关系
（B）权利和义务的关系
（C）从属关系
（D）法律关系
12.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
（A）标底编制得不够合理
（B）评标标准不合理
（C）评标委员会的评标过程不合理
（D）受标底的约束
13.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未造成之前，原合同仍然有效。
（A）必须经公证机关公证
（B）必须采取书面形式
（C）可采取口头形式
（D）由仲裁机构裁定
14.下列不属于出卖人义务的选项有( )。
（A）交付设备所有权和其他凭证
（B）交付款项
（C）交付设备
（D）接受设备检验
15.经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由( )负责。
（A）投标方
（B）买受方
（C）供货方
（D）招标方
16.下列选项中，叙述正确的是( )。
（A）清偿仅限于债务人
（B）抵消可以附条件，但不可以附期限
（C）清偿的标的物必须是合同规定的标的物
（D）合同解除包括约定解除和法定解除
17.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。
（A）设计人退还发包人已付的定金
（B）设计人不退还发包人已付的定金
（C）发包人支付设计费的一半
（D）发包人支付第一阶段的全部设计费
18.参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是( )。
（A）合同法律关系主体
（B）合同法律关系客体
（C）合同法律关系内容
（D）合同法律关系事实
19.关于判断承包人索赔成立的条件说法错误的是( )。
（A）与合同相对照，事件已经超过了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
（B）造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任
（C）承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告
（D）以上条件必须具备两项或两项以上
20.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。
（A）控制概算．
（B）编制招标文件
（C）施工图设计
（D）非标准设备制作
21.工程进度款的支付方式不包括( )。
（A）按月计量支付
（B）按工艺部位支付
（C）按里程碑完成的进度分阶段支付
（D）完成工程后一次性支付
22.业主与设备监理工程师之间的关系，是( )。
（A）委托与被委托的合同关系
（B）仅有工作关系没有合同关系
（C）买卖服务的买卖合同关系
（D）劳务分包合同关系
23.索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后( )天内提交，合同另有规定的，提交通知时限从其规定。超过了该期限，业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。
（A）35
（B）14
（C）7
（D）28
24.工程师是由( )任命的人员。
（A）承包商
（B）雇主
（C）设计单位
（D）监理单位
25.工程进度款的支付方式不包括( )。
（A）按月计量支付
（B）按工艺部位支付
（C）按里程碑完成的进度分阶段支付
（D）完成工程后一次性支付
26.设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以( )的形式产生一定的法律关系。
（A）口头约定
（B）书面文件通知
（C）设备监理师指定
（D）签订委托合同
27.委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要( )。
（A）提前通知承包人
（B）提前通知监理人
（C）经承包人同意
（D）经监理人同意
28.按照《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起 ( )日内，向有关行政监督部门提交书面报告。
（A）10
（B）15
（C）20
（D）30
29.承包人完成的设备安装调试施工，( )后，承包人将竣工工程交付发包人。
（A）启动试车验收合格
（B）性能验收合格
（C）发包人收到竣工结算报告及结算资料
（D）承包人收到竣工结算价款
30.合同的主体资格合格是指( )。
（A）合同的当事人不必具有完全的民事行为能力
（B）合同的当事人要具有完全的民事行为能力
（C）合同的当事人要具有完全的民事权利能力和民事行为能力
（D）合同的当事人要具有相应的民事权力能力和民事行为能力
31.按照新黄皮书的规定，对全部工程或部分工程的缺陷责任期已终止的确认是通过工程师颁发( )的形式来完成。
（A）接收证书
（B）履约证书
（C）竣工证书
（D）优质证书
32.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。
（A）不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
（B）不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
（C）不予淘汰，允许投标人重新报价
（D）初评阶段予以淘汰
33.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。
（A）因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)
（B）当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出
（C）委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失
（D）在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任
34.当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时，可以允许承包商提交( )代换保留金。
（A）保证金
（B）保留金保函
（C）履约保函
（D）预付款保函
35.依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。
（A）合同关系主体为业主和指定分包商
（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任
（D）由工程师负责协调管理
36.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在( )天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
（A）5
（B）7
（C）10
（D）14
37.FIDIC《施工合同条件》中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。
（A）“结清单”生效
（B）工程接收证书注明的竣工口
（C）缺陷通知期满之日
（D）竣工验收合格之日
38.某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应( )。
（A）不批准顺延工期
（B）应批准顺延期1天
（C）应批准顺延工期2天
（D）应批准顺延工期3天
39.按照“施工合同”，对于隐蔽工程( )。
（A）由乙方自行收验后可隐蔽和继续施工
（B）工程完工后由监理工程师直接验收
（C）工程质量符合规范要求时，验收后监理工程师不在验收记录上签字，乙方不得隐蔽或继续施工
（D）乙方自检合格后通知监理工程师，由监理工程师验收合格后可进行隐蔽和继续施工
40.施工单项合同估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。
（A）50
（B）100
（C）200
（D）500
41.受要约人对要约主要条款部分同意，部分做出变更的答复文件，可视为( )。
（A）部分承诺
（B）新要约
（C）承诺
（D）拒绝
42.施工合同文本规定，由发包人采购的材料设备在使用前需要进行检验，则 ( )。
（A）工作由发包人负责，费用由承包人负责
（B）工作由发包人负责，费用由发包人负责
（C）工作由承包人负责，费用由发包人负责
（D）工作由承包人负责，费用由承包人负责
43.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指 ( )。
（A）请求行政主管部门授予撤销权
（B）请求人民法院撤销债务人的行为
（C）请求仲裁机构撤销债务人的行为
（D）单方宣布终止合同
44.对设计投标人的资格审查不包括( )。
（A）证书的种类
（B）证书级别
（C）允许承接的任务范围
（D）近几年完成的工程项目表
45.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )原则。
（A）全面履行
（B）诚实信用
（C）团结互助
（D）信守商业道德
46.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。
（A）代理的民事责任由被代理人承担
（B）代理人以自己的名义实施代理行为
（C）被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
（D）代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示
47.工程师有权通知承包人修改进度计划是在( )情况下。
（A）只在实际进度滞后计划进度
（B）只在实际进度超前计划进度
（C）不论在实际进度超前还是滞后计划进度
（D）在实际进行不能保证按时完成
48.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，下列属于要约邀请的是( )。
（A）招标书
（B）投标书
（C）中标通知书
（D）招标公告
49.FIDIC《施工合同条件》规定，保留金分两次返还，当已颁发工程接收证书时返还一半，但如果颁发的接收证书只是限于一个区段时，则( )。
（A）不予返还
（B）返还该移交区段的一半保留金
（C）返还该移交区段的全部保留金
（D）保留金应按一定比例予以支付
50.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。
（A）4
（B）8
（C）10
（D）14
51.下列有关变更的描述错误的是( )。
（A）工程变更属正常的合同管理
（B）合同变更是实质性改动
（C）工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容
（D）工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施
52.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。
（A）施工前期开展工作
（B）施工中开展工作
（C）接通水、电线路
（D）施工场地平整
53.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。
（A）不应由发包人承担的经济支出
（B）不应由发包人和承包人承担的经济支出
（C）不应由承包人承担的经济支出
（D）应由发包人和承包人承担的经济支出
54.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。
（A）结清全部设计费
（B）支付一半设计费
（C）停止支付设计费
（D）预留一定保证金后全部支付设计费
55.材料采购合同中，材料的交付方式可采取的方式具体有( )。
（A）自提、送货
（B）自提、代运
（C）送货、自提、代运
（D）送货、代运
56.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。
（A）当事人必须是法人组织
（B）意思表示真实
（C）不违反法律或社会公共利益
（D）当事人具有相应民事权利和民事行为能力
57.承包人在双方确定设计变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，( )。
（A）视为该项变更不涉及合同价款的调整
（B）由工程师决定变更的合同价款
（C）工程师应通知承包人在?日内报送
（D）由发包人确认变更的合同价款
58.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。
（A）不可原谅的延期
（B）可原谅并给予补偿费用的延期
（C）承包人应承担的风险责任
（D）可原谅但不给予补偿费用的延期
59.《民法通则》规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当( )并不得牟利。
（A）通知合同另一方
（B）通知第三人
（C）取得合同另一方的同意
（D）经公证机构公证
60.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。
（A）总价
（B）成本加酬金
（C）单价
（D）估计工程量单价
多项选择题---为题目类型
61.法人应具备的条件包括( )。
（A）法人必须是依法成立
（B）有必要的财产和经费
（C）有自己的名称、组织机构
（D）有一处以上的经营场所
（E）能够独立承担民事责任
62.履约担保的要求是( )。
（A）担保人应是雇主批准的国家(或其他司法管辖区)的实体
（B）保证的金额和币种应符合投标书附录的规定
（C）履约担保的有效期由业主自由确定
（D）承包商可以任意选择担保人
（E）履约担保的有效期为自提交之日起至完成任何缺陷修补时止
63.招标代理机构的权利为( )。
（A）维护招标人和投标人的合法权益,招标代理机构不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇
（B）招标代理机构可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查;国家对投标人的资格条件有规定的,依照其规定
（C）在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,招标代理机构可以以书面形式对已发出的招标文件作出必要的澄清或者修改,该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分
（D）招标代理机构有权也应当对招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件拒收
（E）招标代理机构可以代替招标人主持开标
64.下列选项中，( )可以采用直接委托的方式发包。
（A）抢险救灾工程
（B）采用特定专利技术设计和施工的项目
（C）施工单价合同估算价在200万元人民币以上的项目
（D）施工单位自己的办公大楼，且施工单位的资质等级符合工程要求的项目
（E）项目总投资在3000万元人民币以上的项目
65.雇主的索赔内容包括( )。
（A）缩短工期
（B）要求承包商提供额外的担保
（C）支付金钱
（D）延长缺陷通知期限
（E）增加工程量
66.承包商应编制月进度报告，(一式六份)提交给雇主。报告应持续到承包商完成工程移交证书注明的竣工日期时所有未完扫尾工作为止。每次报告应包括( )内容。
（A）设计、承包商文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、试验、投产准备和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明
（B）反映制造情况和现场进展情况的照片
（C）关于每项主要工程设备和材料的生产、制造商名称、制造地点、进度百分比，以及开始制造、检验、试验、发货和抵运现场的实际或预计日期
（D）监理记录及指导意见
（E）材料的质量保证文件、试验结果及合格证副本
67.在合同中，雇主除支付合同价格、接收工程等权利义务外，雇主还具有( )权利义务。
（A）提供现场进入权
（B）提供协助
（C）提供资金安排证明
（D）雇主的保证责任
（E）雇主的索赔
68.项目的目标具有( )等方面的特征。
（A）综合性
（B）多元性
（C）矛盾性
（D）条件性
（E）优化性
69.下列属于监理人监督控制权的是( )。
（A）向承包人提出建议
（B）对施工进度的监督
（C）征得委托人同意，发布开工令
（D）对工程上使用的材料和施工质量进行检验
（E）工程设计变更的审批
70.《建设工程勘察合同(示范文本)》中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。
（A）工程概况
（B）设计人员应交付的资料和文件
（C）变更及工程费的调整
（D）发包人应提供的资料
（E）治理工程的检查和验收
71.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，属于承包人应当完成的工作有( )。
（A）办理施工所需的证件
（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备
（C）按规定办理施工噪声有关手续
（D）负责已完成工程的成品保护
（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
72.月进度报告中应该包括( )。
（A）反映制造情况和现场进展情况的照片
（B）本月索赔原因及金额
（C）实际进度与计划进度的比较
（D）材料的质量保证文件、试验结果以及合格证副本
（E）合同条款“承包商人员和设备记录”小要求的详细资料
73.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。
（A）打算采用的施工方案
（B）打算采用的施工组织方案
（C）打算采用的施工计划安排
（D）修改进度计划的时间安排
（E）预计应支付给承包商费用的资金估算表
74.下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。
（A）只能由监理工程师发出指令后才可停止施工
（B）承包人在监理工程师收到其复工要求后48小时后未予答复可自行复工
（C）施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示
（D）承包人可在其发出预付通知后7天停止施工
（E）承包人没有暂时停工的权利
75.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。
（A）水泥存在质量问题引起更换的费用
（B）由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失
（C）由于地面下沉引起基础部分的损失
（D）发生火灾后的修复费用
（E）发生地震后的修复费用
76.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为2年。
（A）有防水要求的卫生间的防渗漏
（B）供热和供冷系统
（C）给排水管理工程
（D）电气管线工程
（E）设备安装工程
77.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括( )。
（A）招标广告
（B）合同协议书
（C）评标方法
（D）资格预审文件
（E）定标原则
78.在谈判期间，采用声东击西策略的目的在于( )。
（A）缓和谈判气氛，增加解决问题的方案
（B）分散对方的注意力，转移对方的视线
（C）在本方不重要的问题作出让步，造成对方心理上的满足
（D）以其人之道，还治其人之身
（E）给对方造成压力，通过让步达成协议
79.为使要约失去效力，要约人可以发出撤销通知，该通知能够产生效力的条件是( )。
（A）要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知
（B）受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知
（C）要约人发出的要约中已明确规定了承诺期限
（D）受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知
（E）要约人发出的要约中未明确规定承诺期限
80.关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。
（A）监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
（B）监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
（C）不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
（D）监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
（E）因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
81.按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。
（A）业主提供的设计不当造成的损失
（B）承包商施工原因造成的爆炸
（C）工程所在国发生战争
（D）放射性污染导致停工
（E）施工遇到不利气候条件导致的停工
82.在FIDIC《施工合同条件》下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。
（A）实施工作说明书
（B）变更工作实施的质量标准
（C）提出工期顺延要求
（D）提出变更费用要求
（E）对进度计划做必要修改的建议
83.下列导致委托代理关系终止的是( )。
（A）被代理人取得或恢复民事行为能力
（B）代理期限届满或代理事项完成
（C）被代理人取消委托或代理人辞去委托
（D）代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
（E）作为代理人或被代理人的法人终止
84.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。
（A）参与监理工作人员的业务专长和经验
（B）是否遵循了规范化的管理程序和方法
（C）监理工作的内容和范围
（D）参与监理工作人员的创新想像力和风险意识
（E）监理招标的成功与否
85.设备验收阶段的监理工作主要有( )。
（A）开打检验
（B）安装调试检验
（C）启动试车
（D）性能验收
（E）最终验收
86.下列关于监理人的权利说法正确的是( )。
（A）终止合同的权利
（B）委托监理工程重大事项的决定权
（C）工程建设有关事项和工程设计的建议权
（D）工程建设有关协作单位组织协调的主持权
（E）审核承包商索赔的权利
87.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。
（A）工程师不能按时参加验收，须在开始验收前24小时向承包人提出书面延期要求
（B）工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
（C）工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
（D）虽经工程师验收工程质量符合要求，但如果验收记录上没有工程师的签字，承包人不可以继续施工
（E）由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
88.在下列财产中，( )不能质押。
（A）工程
（B）汇票
（C）邮票
（D）地产
（E）专利权中的财产权
89.依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括( )。
（A）修改进度计划
（B）控制使用暂列金额
（C）批准工程分包并审查分包商资质
（D）发布变更指令
（E）审查承包商索赔要求
90.合同法律关系的构成要素有( )。
（A）内容
（B）主体
（C）规范
（D）客体
（E）行为
91.对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同( )。
（A）3级以下地震
（B）重大伤亡事故
（C）特大暴雨
（D）动乱
（E）乙方无责任的火灾
92.工程施工中发生设计变更时，确定变更价款的原则是( )。
（A）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款
（B）合同中只有类似于变更工程的价格，适用该价格变更合同价款
（C）合同中没有适用于变更工程的价格，由工程师决定变更合同价款
（D）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人协商确定
（E）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
93.施工招标中作为一个独立合同的工程，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在( )范围内进行招标。
（A）全部工程
（B）单位工程
（C）特殊工程
（D）分部分项工程
（E）土建工程和安装工程
94.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。
（A）负责修改施工进度计划
（B）向承包人直接发出提前竣工的指令
（C）与承包人协商并签订提前竣工协议
（D）为承包人提供赶工的便利条件
（E）减少对工程质量的检测试验
95.进度计划的内容一般包括( )。
（A）实施工程的进度计划
（B）每个指定分包商施工各阶段的安排
（C）合同中规定的主要检查、检验的次序和时间
（D）保证计划实施的说明文件
（E）月进度报告
96.关于合同价款，下列说法正确的是( )。
（A）标准化合同协议书内要求填写合同价款
（B）非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，，填写在协议书内
（C）招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款
（D）费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
（E）追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
97.可以对合同价款进行相应调整的情况有( )。
（A）地方税收的变化
（B）工程造价部门公布的价格调整
（C）一周内非承包人原因中断通讯累计超过8小时
（D）行政法规影响到合同价款
（E）市场价格变化
98.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容有( )。
（A）投标须知
（B）业主提供的现场办公条件
（C）评标原则
（D）合同条件
（E）对监理单位的要求
99.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。
（A）最高报价衡量法
（B）标底衡量法
（C）复合标底衡量法
（D）无标底衡量法
（E）成本价衡量法
100.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。
（A）债务人许可债权人转让债权的
（B）债权人许可债务人转让债务的
（C）债权人与债务人协议变更主合同
（D）债权人要求债务人履行债务
（E）主债务履行期间
答案地址
点击查看答案